商品房转让购房合同书

时间:2024-02-29 17:05:23 购房合同 我要投稿

商品房转让购房合同书

  在人们的法律意识不断增强的社会,很多场合都离不了合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编收集整理的商品房转让购房合同书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

商品房转让购房合同书

商品房转让购房合同书1

  本合同双方当事人:

  卖方(以下简称甲方):____________________________________地址:_________________________联系电话:_________________委托代理人:___________________地址:_________________________联系电话:_________________

  买方(以下简称乙方):____________________________________地址:_________________________联系电话:_________________委托代理人:___________________地址:_________________________联系电话:_________________

  委托代理机构:____________________________________________经办人:_______________________联系电话:_________________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋项达成如下协议:

  第一条房屋基本情况

  1、甲方房屋(以下简称该房屋)座落于______市______区_____________________,房屋结构为____________,房屋用途为__________,经房地产产权登记机关测定的建筑面积为____________平方米。

  2、该房屋所有权证号为_____________________(共有权证号为__________________)。土地使用权取得方式为___________________。

  3、该房屋四至界限:东至_______________,南至_________________。西至_______________,北至_________________。

  4、随该房屋一并转让的附属设备、设施:________________________________________。

  5、该房屋租赁情况__________________________________________________________。

  第二条房屋转让价格按建筑面积计算,该房屋转让价格为人民币每平方米__________元,总金额___________元,大写_____亿____千____百____拾____万____千____百____拾____元整。(每平方米价格精确到小数点后两位)

  第三条付款方式双方约定按以下第_______项以(现金、支票、其他_____)方式支付房款:

  1、一次性付款:本合同签订之日起_____天内,乙方一次性将购房款支付给________________________。

  2、分期付款:__________________________________________________________________________。

  3、其它方式_______________________________________________________________。

  第四条交房方式:甲乙双方约定采用下列第_____种方式交房:

  (1)自本合同签订之日起____天内,甲方将房屋交付给乙方。

  (2)其他方式________________________________________。

  第五条乙方逾期付款的违约责任乙方未按本合同

  第三条约定的时间付款,甲方有权按累计应付款向乙方追究违约利息,自本合同规定的应付款最后期限之

  第二天起至实际付款之日止,月利息按______计算。逾期付款超过______天,甲方有权按下述第_______种约定追究乙方的违约责任:

  (1)乙方向甲方支付违约金共计______元整,合同限期继续履行。若乙方在______天内仍未继续履行合同,遵照下述第

  (2)条处理。

  (2)乙方向甲方支付违约金共计_______元整,合同终止,乙方将房屋退还给甲方。甲方实际经济损失超过乙方支付的'违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

  (3)_________________________________________________________。

  第六条甲方逾期交房的违约责任除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四条约定的时间交房的,乙方有权按累计已付款向甲方追究违约利息,自本合同规定的最后交付期限之第二天起至实际交付之日止,月利息按_________计算。逾期交付超过_______天,乙方有权按下述第____种约定追究甲方的违约责任:

  (1)甲方向乙方支付违约金共计_________元整,合同继续限期履行。若甲方在_____天内仍未继续履行合同,遵照下述第(2)条处理。

  (2)甲方向乙方支付违约金共计________元整,合同终止。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

  (3)_____________________________________________________。

  第七条甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷,保证已清除该房屋原由甲方设定的39;抵押权。如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。乙方对该房屋的各项基本情况均做了充分了解。该房屋转让后,如发生破漏、开裂等问题由乙方承担维修责任。

  第八条关于产权登记的约定自本合同生效之日起,乙方在三个月内向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续。甲方给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在____天内取得房地产权属证书的,视为甲方违约,乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起______天内将乙方已付款退还给乙方,并向乙方支付违约金_______元整。

  第九条该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。

  第十条房屋转让,该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。

  第十一条其他约定事项_____________________________________________________。

  第十二条本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

  第十三条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该房屋所在地公证机关公证。

  第十四条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方同意采用以下第____种方式解决。

  1、由_____________仲裁委员会仲裁。

  2、向人民法院起诉。

  第十五条本合同自_____________之日起生效。

  1、甲、乙双方签字。

  2、经___________________公证(涉外房屋转让必须公证)。

  第十六条本合同一式_______份,双方各执一份,______________各执一份。各方所执合同均具有同等效力。

  甲方(签章)____________乙方(签章)________

  甲方代理人(签章)________乙方代理人(签章)________

  甲方共有权人(或承租人或上级主管部门)意见(签章):________

  签定日期:________年____月____日签定地点:________________

商品房转让购房合同书2

  甲方:___________

  身份证号码:_____

  身份证号码:________

  乙方:___________

  身份证号码:_____

  鉴于甲方已经于 与__________有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为海口市海口市______北侧______ 栋住宅楼 房,建筑面积为 平方米,按建筑面积计算,单价为人民币___元,总价为人民币___元

  经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。

  一、转让价款、支付方式

  1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民____元;

  2、签订本协议之日起 个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户;

  3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币

  转让甲乙双方设立的共管账户;

  4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与_____有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起 个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;

  5、乙方与开发商_____有限公司签订《商品房买卖合同》,并取得由开发商_____有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后 个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币____元给甲方。

  二、双方保证与承诺

  1、甲方保证在本协议签订后 个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与_____有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;

  2、甲方保证在签订本协议后 个工作日内,乙方可以与开发商_____有限公司签订《商品房买卖合同》,并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;

  3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。

  三、违约责任

  1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;

  2、乙方违反本协议第一条第4款约定的',按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币 元;

  3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币 元;

  4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币 元;

  5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商_____有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违约金人民____元;

  6、开发商_____有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币 元。

  四、争议处理

  1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。

  五、其他

  1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金

  2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。

  甲方:___________联系人,地址:___________电话:________电邮:乙方:____________联系人,地址:___________电话:________电邮:

  3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。

  4、甲方于 与_____有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》为本协议书 。

  甲方:___________

  乙方:____________

  时间:

  地点:____________

【商品房转让购房合同书】相关文章:

商品房购房合同书02-06

商品房的购房合同12-07

商品房购房合同04-26

购房合同书06-12

购房的合同书02-20

购房合同书04-26

转让购房合同01-11

购房转让合同11-08

商品房正规购房合同12-15